2023年4月一级造价师补考临近，考前必刷历年真题！一是针对性强，能指引复习方向，把握核心考点；二是能逐章攻克重难点，参透命题规律，还有可能遇到原题或者相似题。下面特为大家精选了《工程计价》第五章历年章节真题，供大家练习！
加学霸君领取>>
1. [单项选择题] 根据《标准施工招标》(2007版)， 下列索赔事件中,只可补偿工期、费用，不可补偿利润的是()。【2022年真题】
A.工期暂停后因发包人原因无法按实施
B.施工中发现文物、古迹
C.因发包人提供的错误资料导致测量放线错误
D.因发包人原因提前竣工
参考解析：
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
选项A，可索赔工期、费用和利润
选项B，可索赔工期和费用.
选项C，可索赔工期、费用和利润
选项D，可索赔费用
2. [单项选择题]某项目采用《标准施工招标文件》(2007 年版)合同条件,施工过程中发生下列事件,①基础开挖时出现勘察设计未注明溶洞，停工3天,窝工30工日，处理不利地质条件20工日。②由于异常恶劣天气,导致停工2天，窝工20工日,该工程合同约定窝工160元/工日、人工工日单价200元/工日，不考虑其他因素，承包人应向业主索赔的工期、费用分别为( ) 。【2022年真题】
A.5天, 8800元
B.3天, 8800元
C.5天, 12000元
D. 3天，12000元
参考解析:本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
①遇到不利地质条件:工期索赔3天,费用索赔=30x 160+ 20x 200=8800元。
②发生异常恶劣天气导致的停I不能索赔费用，工期索赔2天。
3.[ 单项选择题]关于工程合同价款纠纷的解决，下列说法正确的是( ) 。【2022年真题】
A. 发承包双方可通过监理或造价工程师暂定的方式解决争议,这种方式属于调解
B. 发承包双方或一方收到工程造价管理机构书面解释或认定后， 不可再提出仲裁或诉讼请求
C. 发承包双方任一方都可以自行调换或终 止调解人
D.发承包双方接受调解人出具的调解书的, 经双方签字后作为合同的补充文件
参考解析:本题考查的是合同价款纠纷的处理。调解，人应在收到调解委托后28天内,或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限內，提出调解书，发包双方接受调解书的,经双方签字后作为合同的补充文件,对发、承包双方具有约束力，双方都应立即遵照执行。
4. [单项选择题]根据2017版FIDIC《施工合同条件》.关于国际工程承包合同中的暂定金额，下列说法正确的是()。【2022年真题】
A. 工程师不能要求承包人提交永久设备、服务采购等的供应商报价单
B.包含工程实施过程中数量较少、偶然发生的零星工作所发生的费用
C.由承包人实施工作(不包括提供永久设备、材料或服务),并按规定程 序进行价格调整
D.只能按工程师的指示使用，并对合同价格做相应调整
参考解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。
选项A错误，“暂定 金额条款”项下任何部分工程的实施或提供永久设备、材料或服务的一笔金额。
选项B错误，对于数量较少的、偶然发生的零星工作，工程师可以指示按照计日方式实施变更。
选项C错误，由承包人实施工作(包括提供永久设备、材料或服务),并按照合同规定的变更程序商定或决定合同价格的调整。
选项D正确，每一笔暂定金额仅按照I程师的指示全部或部分使用，并相应地调整合同价格。
233网校一级造价师历年真题也供大家免费练习，练习渠道有3种，大家可以自行选择。
手机应用搜索“233网校”，或者扫描识别以下二维码，就可下载233网校APP。
【下载233网校题库APP，刷更多真题、模拟题及章节题>>】
微信搜索“233网校一级造价师题库”小程序，或者扫描以下小程序码，就可在微信小程序上免费刷题了。
